İnşaat malzemeleri temini sözleşmesini indirin. İnşaat malzemelerinin alım satımına ilişkin sözleşme (bireyler arasında)
SATIŞ SÖZLEŞMESİİNŞAAT MALZEMELERİ
Moskova "____"_________ 20__
Ticaret Evi", bundan sonra "Satıcı" olarak anılacaktır. A. bir tarafta Şart'a ve yukarıda belirtilen ________________________________________________________________________'ye dayanarak hareket etmek
(işletmenin adı, kuruluş)
bundan böyle "Alıcı" olarak anılacak ve ___________________________________________________ tarafından temsil edilecektir,
(pozisyon, soyadı, oyunculuk unvanı)
Öte yandan, _______________________ temelinde hareket ederek bu sonuca varmışlardır.
(Şart, yönetmelik)
Anlaşma şu şekilde:
1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
1.1. Satıcı, taraflar arasında mutabakata varılan ve faturalarda belirtilen aralıkta, miktarda ve fiyatlarda inşaat malzemeleri satar ve Alıcı da satın alır ve gerekirse teslimat hizmetlerini alır.
2. ÖDEME PROSEDÜRÜ
2.1. Ödemeler peşin yapılır yapı malzemeleri Alıcı tarafından, faturanın teslim alınmasından itibaren 5 (Beş) iş günü içerisinde Satıcının banka hesabına para aktarılarak.
2.2. Madde 2.1'de belirtilen faturanın geçerlilik süresi boyunca Satıcının inşaat malzemeleri fiyatında tek taraflı artış yapmasına izin verilmez.
2.3. Satıcı, taraflar arasında kararlaştırılan süre içerisinde Alıcıya inşaat malzemelerini tedarik eder.
3. TARAFLARIN SORUMLULUĞU
3.1. Taraflar, işbu Sözleşmenin yürürlükteki mevzuata ve işbu Sözleşmeye uygun olarak ifa edilmemesinden ve uygunsuz ifa edilmesinden sorumludur.
3.2. İnşaat malzemelerinin teslim edilmemesi durumunda Satıcı ödediği tutarı Alıcıya iade eder. peşin tedarik edilmeyen inşaat malzemeleri için.
3.3. Tedarik edilen inşaat malzemelerinde eksikliklerin tespit edilmesi halinde, Alıcı, kendi takdirine bağlı olarak aşağıdaki haklara sahiptir:
Aynı marka (model) yapı malzemesiyle değiştirilmesini talep edin;
Satın alma fiyatının yeniden hesaplanmasıyla birlikte aynı yapı malzemesinin farklı bir marka (model) ile değiştirilmesini talep edin;
Satın alma fiyatında orantılı bir indirim talep etmek;
Alım satım sözleşmesini imzalamayı reddedin ve inşaat malzemeleri için ödenen paranın iadesini talep edin.
3.4. İnşaat malzemelerini kabul etmenin haksız bir şekilde reddedilmesi durumunda, Alıcı, Satıcının zararlarını doğrudan masraflar şeklinde tazmin edecektir.
4. MÜCBİR SEBEPLER
4.1. Taraflar, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi durumunda, bu başarısızlığın bu Sözleşmenin imzalanmasından sonra meydana gelen olaylar sonucunda ortaya çıkan mücbir sebep koşullarının bir sonucu olması durumunda sorumluluktan muaf tutulur. acil durum Tarafların ne öngörebildikleri ne de makul önlemlerle önleyebildikleri durum. Mücbir sebep halleri, katılımcının etkileyemeyeceği ve meydana gelmesinden kendisinin sorumlu olmadığı olayları içerir; örneğin: deprem, sel, yangın, grev, hükümet düzenlemeleri veya hükümet organlarının emirleri.
4.2. Mücbir sebep durumunu ileri süren taraf, bu durumun oluştuğunu diğer tarafa derhal yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bilgiler, koşulların niteliğine ilişkin verileri, bunların tarafın bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi üzerindeki etkisine ve yükümlülükleri yerine getirme süresine ilişkin bir değerlendirme içermelidir.
4.3. Mücbir sebepler nedeniyle bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremeyen bir Taraf, Sözleşme hükümlerine bağlı olarak, yükümlülüklerini yerine getirmemenin sonuçlarını mümkün olan en kısa sürede telafi etmek için her türlü çabayı gösterecektir.
5. ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ
5.1. Bu Sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek tüm anlaşmazlıklar ve anlaşmazlıklar, taraflarca müzakere yoluyla çözülecektir.
5.2. Anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesi mümkün değilse, taraflar bunları Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatının belirlediği şekilde değerlendirilmek üzere mahkemeye sunar.
6. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİĞİ
6.1. Sözleşme taraflarca imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve 31 Aralık 20____ tarihine kadar geçerlidir. Taraflardan hiçbiri, sözleşmenin sona ermesinden önceki otuz (30) gün içinde sözleşmeyi feshetme niyetini diğer tarafa bildirmezse, geçerlilik süresi bir sonraki takvim yılı için uzatılacaktır.
SÖZLEŞME N _____ inşaat malzemelerinin alım ve satımı
_____________ "____"_________ ____ şehir _________________________________, bundan sonra ___ "Satıcı" olarak anılacaktır, (soyadı, adı, soyadı) ve ________________________________, bundan sonra __ (soyadı, adı, soyadı) "Alıcı" olarak anılacaktır, Öte yandan, bu Sözleşmeyi aşağıdaki şekilde imzalamışlardır:1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
1.1. Satıcı, bu Sözleşmenin 1.2 maddesinde belirtilen inşaat malzemelerini (bundan sonra Mallar olarak anılacaktır) kabul etmeyi ve ödemeyi Alıcıya ve Alıcıya devretmeyi taahhüt eder 1.
1.2. Satıcı aşağıdaki Ürünleri Alıcıya devreder:
1.2.1. ______________________________________________ miktar olarak (Ürünün adı) __________________________________________________________________________________ (miktarını veya belirlenme sırasını belirtin) aşağıdaki eksiksizlikte: _____________________________________________. 1.2.2. __________________________________________________ miktar olarak (Ürünün adı) _______________________________________________________________________ 2 (miktarı veya belirleme prosedürünü belirtin) aşağıdaki eksiksizlikte: ______________________________________________.
2. MALLARIN TRANSFERİ VE KABUL EDİLMESİ
2.1. Satıcı, kalitesi ilgili standartların gerekliliklerini karşılaması gereken Malları Alıcıya devreder ve teknik düzenlemeler Bu tür Mallar için kabul edilenlerin yanı sıra uygunluk sertifikaları da mevcuttur.
2.2. Mallar, Malların bulunduğu yerde - _________________________________ adresinde bulunan depoda Alıcıya devredilir.
2.3. Mallar en geç "______"____________ ____ tarihine kadar teslimata hazır olmalıdır.
2.4. Alıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere Malları aşağıdaki adrese yükler: araç ve Malların Alıcının bulunduğu yere taşınması.
2.5. Malların Satıcının deposuna teslim alınması üzerine Alıcı, Malları incelemek, kalitesinin, miktarının ve çeşitliliğinin bu Sözleşmenin şartlarına (Ek No. __) uygunluğunu kontrol etmek ve Malları kabul etmekle yükümlüdür.
Mallar, Taraflarca kabul belgesinin imzalanmasıyla Alıcı tarafından kabul edilir.
2.6. Malların mülkiyeti ve ayrıca Malların kazara kaybolması veya hasar görmesi riski, Malların kabul belgesinin imzalandığı tarihten itibaren Satıcıdan Alıcıya geçer.
2.7. Malların devri durumunda, uygun kalitede Alıcı, kendi takdirine bağlı olarak aşağıdakileri talep etme hakkına sahiptir:
2.7.1. Fiyatta orantılı bir azalma.
2.7.2. Eksikliklerin _______________________'yi geçmeyecek bir süre içinde ücretsiz olarak giderilmesi.
2.7.3. Üründeki kusurların giderilmesine yönelik harcamalarınızın geri ödenmesi.
2.8. Malların kalitesine ilişkin gerekliliklerin ciddi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda (onarılamaz kusurların, orantısız maliyet veya süre olmaksızın giderilemeyen veya tekrar tekrar tespit edilen kusurların, giderildikten sonra yeniden ortaya çıkması ve diğer benzer kusurların tespiti), Alıcı kendi seçimine göre aşağıdaki haklara sahiptir:
2.8.1. Sözleşmeyi yerine getirmeyi reddedin ve ödenen bedelin iadesini talep edin.
2.8.2. Ürünün değiştirilmesini talep edin kalitesiz Sözleşmeye uygun ürünler.
2.9. Satıcının, işbu Sözleşmenin 1.2 maddesini ihlal ederek daha az miktardaki Malları Alıcıya devretmesi durumunda, Alıcı, ya eksik miktardaki Malların devredilmesini talep etme ya da devredilen Malları ve ödemeyi reddetme hakkına sahiptir. bunun için ve Malların bedeli ödenmişse ödenen tutarın iadesini talep edin.
3. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME PROSEDÜRÜ
3.1. Bu Sözleşme kapsamında devredilen Malların fiyatı: - _______________________________ - _________ (________________) ruble; (Ürünün adı) - _______________________________ - _________ (________________) ruble. (Ürünün adı)3.2. Sözleşmenin fiyatı ______ (______________) ruble.
3.3. Alıcı, Malları Satıcıdan teslim aldığında işbu Sözleşmenin 3.2 maddesinde belirtilen Sözleşme bedelini öder.
3.4. Sözleşme bedeli, Alıcının Satıcıya nakit transferi yapmasıyla ödenir.
4. DİĞER KOŞULLAR 3
4.1. İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve Taraflar bu Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülükleri yerine getirene kadar geçerlidir.
4.2. Bu Sözleşme kapsamındaki tüm anlaşmazlıklar, Taraflar arasında müzakere yoluyla ve herhangi bir anlaşmaya varılamaması durumunda mahkemede hukuka uygun olarak çözülür. Rusya Federasyonu.
4.3. Bu Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik ve eklemeler yazılı olmalı ve her iki Tarafça imzalanmalıdır.
4.4. Bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya uygunsuz şekilde yerine getirilmesi durumunda, Taraflar, Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatı tarafından belirlenen sorumluluğu üstlenirler.
4.5. Bu Anlaşmada öngörülmeyen her şeyde, Taraflara Rusya Federasyonu'nun mevcut mevzuatı rehberlik etmektedir.
4.6. Bu Anlaşma, Tarafların her biri için birer tane olmak üzere iki nüsha halinde düzenlenmiştir.
4.7. Bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ekler şunlardır:
4.7.1. Ek N ___ - Malların çeşitleri ve miktarı.
4.7.2. Ek N ___ - Malların kabul ve transfer belgesi.
4.7.3. __________________________________.
5. TARAFLARIN ADRESLERİ VE DETAYLARI
Satıcı: ______________________________________________________________ pasaport: ______ N __________ serisi, ________________________________ tarafından verilmiştir, "___"__________ ____, adres: __________________________________________. ________________/________________________________________ Alıcı: ______________________________________________________________ pasaport: seri ______ N __________, ________________________________ tarafından verilmiştir, "___"__________ ____, adres: __________________________________________. __________/________________________________________1 Taraflar arasında, anlaşmanın tüm temel şartlarına ilişkin, uygun durumlarda gereken biçimde bir anlaşmaya varılması halinde, bir anlaşma yapılmış sayılır. Sözleşmenin konusuna ilişkin koşul, sözleşmenin temel bir koşuludur (Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 432. maddesinin 1. fıkrası).
2 Sözleşmenin temel şartları, yasada veya diğer yasal düzenlemelerde bu tür sözleşmeler için gerekli veya gerekli olarak belirtilen koşullardır (Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 432. maddesinin 2. paragrafı, 1. paragrafı). Anlaşma, malların adını ve miktarını belirlemeyi mümkün kılıyorsa, mallara ilişkin alım satım sözleşmesinin şartları üzerinde anlaşmaya varılmış sayılır (Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 455. maddesinin 3. fıkrası).
Sanat uyarınca. Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 465'i, alım satım sözleşmesi devredilecek mal miktarının belirlenmesine izin vermiyorsa, sözleşme yapılmış sayılmaz. Malların miktarı uygun ölçü birimleri veya parasal terimlerle sağlanır veya sözleşme bunun belirlenmesine yönelik prosedürü belirleyebilir.
3 Sözleşmenin konusuna ilişkin şart ile birlikte, bu tür sözleşmeler için kanunda veya diğer hukuki düzenlemelerde esas veya gerekli olarak belirtilen koşullar, temel koşullar sözleşmenin, taraflardan birinin talebi üzerine bir anlaşmaya varılması gereken tüm koşullardır (Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 2. paragrafı, 1. paragrafı, 432. maddesi). Bu nedenle taraflar, herhangi bir koşulu kendileri için gerekli olarak tanımlama hakkına sahiptir; aksi takdirde sözleşme imzalanmış sayılamaz.
İlgili belgeler
Örnek. İnşaat malzemelerinin alım satımına ilişkin sözleşme (bireyler arasında)SÖZLEŞME N ______ inşaat malzemelerinin alımı ve satımı
G. __________
"___"_______ 200_ gr.
Rusya Federasyonu vatandaşı/vatandaşları _______________, pasaport _____, "__"_______ ____ şehir _________ tarafından verilmiş, bölüm kodu _____, şu adreste ikamet etmektedir: __________________, bundan sonra "Satıcı" olarak anılacaktır, bir tarafta ve vatandaş Rusya Federasyonu _________, pasaport ______, "__"_________ ____G. _____________, departman kodu _____, adreste ikamet etmektedir: ___________________, bundan sonra "Alıcı" olarak anılacaktır, diğer taraftan, işbu Sözleşmeyi aşağıdaki şekilde imzalamıştır:
1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
1.1. Satıcı, kapsamı ve miktarı işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Şartnamelerde ve Eklerde belirtilen inşaat malzemelerini (bundan böyle "Mallar" olarak anılacaktır) kabul etmeyi ve ödemeyi Alıcıya devretmeyi ve mülkiyeti devretmeyi taahhüt eder. Anlaşma.
2. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1. Satıcı, Malları _______________ içinde Alıcıya devretmekle yükümlüdür.
2.2. Satıcı, Malları Alıcının _____________________ adresinde teslim eder.
2.3. Satıcının işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüğü, Malların Alıcıya devredildiği ve Mal kabul belgesinin her iki tarafın yetkili kişileri tarafından imzalandığı andan itibaren yerine getirilmiş sayılır.
2.4. Satıcı, mevcut mevzuat gereklerine uygun olarak uygun kalitede Malları Alıcıya devretmekle yükümlüdür.
2.5. Alıcı, Satıcı tarafından kendisine devredilen kalitesiz Malın değiştirilmesini talep etme hakkına sahiptir. Malların devri sırasında tespit edilen kusurlar, Satıcının özel olarak yetkilendirilmiş temsilcileri tarafından onaylanmalıdır.
Alıcı, Malların devri sırasında tespit edilen kusurların Satıcının özel yetkili temsilcilerine incelenmesi olanağını sağlamakla yükümlüdür. Eksiklikler doğrulandığında, tespit edilen eksiklikler hakkında, bunların niteliğini ve ortadan kaldırılma zamanını gösteren bir rapor hazırlanır.
4.1. Malların miktarı ve çeşitleri, taraflarca imzalanan "___"_________ 200_ tarihli Ek No. 1 ile belirlenir.
5. TARAFLARIN SORUMLULUĞU
5.1. Taraflar mevcut mevzuata göre birbirlerine karşı sorumludurlar.
5.2. Satıcı, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin uygunsuz şekilde yerine getirilmesiyle ilgili her gecikme günü için "___"_________ 200_'den başlamak üzere ancak %__'yi geçmeyecek şekilde teslim edilmeyen Malların maliyetinin %_____'i oranında Alıcıya bir ceza öder. teslim edilmeyen Malların maliyeti.
5.3. Satıcının, Malların miktarı ve çeşitliliğine ilişkin koşulları ihlal etmesi halinde, Satıcı, koşulların ihlal edildiği andan itibaren __ (_____) gün içinde gerekli miktardaki Malları devretmekle yükümlüdür.
5.4. Satıcının bu Sözleşmenin 2.4. maddesini ihlal etmesi durumunda, Satıcı, bu Sözleşmenin 2.6. maddesinde belirtilen kanunun düzenlendiği tarihten itibaren __ (_____) gün içinde, uygun kalitede Malları Alıcıya devretmekle yükümlüdür.
6. MÜCBİR SEBEP DURUMLARI
6.1. İşbu Sözleşmenin taraflarından hiçbiri, ilan edilmiş veya fiili savaş, iç karışıklıklar, salgın hastalıklar, ablukalar, ablukalar dahil olmak üzere, tarafların iradesi ve arzusu dışında ortaya çıkan ve öngörülemeyen veya kaçınılamayan durumlardan dolayı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle diğer tarafa karşı sorumlu değildir. deprem, sel, yangın ve diğer doğal afetler.
6.2. İlgili yetkili makam tarafından düzenlenen bir belge, mücbir sebebin varlığına ve süresine ilişkin yeterli delildir. 6.3. Mücbir sebep nedeniyle yükümlülüğünü yerine getiremeyen taraf, engeli ve bunun Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi üzerindeki etkisini derhal diğer tarafa bildirmelidir. müzakereler yoluyla taraflar mahkemeye gider.
8.2. Bu Sözleşmede yapılacak herhangi bir değişiklik ve ekleme, ancak her iki tarafça imzalandıktan sonra yürürlüğe girer.
8.3. Bu Anlaşma, eşit yasal güce sahip iki nüsha (her taraf için bir tane) halinde hazırlanmıştır.
8.4. Bu Anlaşmada belirtilmeyen diğer tüm hususlarda taraflara Rusya Federasyonu'nun mevcut mevzuatı rehberlik eder.
9. TARAFLARIN ADRESLERİ VE DETAYLARI
Satıcı: _______________________________________________________________
SÖZLEŞME No. ________ İNŞAAT MALZEMELERİ ALIMI VE SATIŞI şehir ______________ "__"________ 20__ _______________________________________________, bundan böyle (işletme, kuruluş adı) olarak anılacak, __________________________________________ (pozisyon, soyadı, vekil) tarafından temsil edilen, ______________________ esasına göre hareket eden "Satıcı" olarak anılacaktır. , bir yandan (Şart, yönetmelik) ve gr. ___________________________________________________ (bundan sonra (soyadı, adı, soyadı) “Alıcı” olarak anılacak) ise işbu Sözleşmeyi aşağıdaki şekilde akdetmiştir: 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU 1.1. Satıcı, Ek No. 1'de belirtilen bir ürün yelpazesinde ve fiyatlarla inşaat malzemeleri satar ve alıcı satın alır. Bu anlaşmaya 1. 4.2. 7. TARAFLARIN ADRESLERİ VE DETAYLARI Satıcı: ____________________________________________________________ ________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Alıcı: _______________________________________________________ pasaport:______________________________________________________________ (numara, seri, veriliş tarihi ve yeri) adres:_________________________________________________________ __ (kayıt yoluyla) TARAFLARIN İMZALARI: SATICI ALICI _______________ ________________ m.p. (imza)
Alıcı: _____________________________________________________________ Satıcı: ______________ (imza) Alıcı: ____________ (imza)
Bir grup inşaat malzemesi satın alırken (satarken) satıcının dürüstlüğüne güvenmemelisiniz. Her şeyin öngörüldüğü bir alım satım sözleşmesinin yazılı olarak yapılması gerekmektedir. önemli noktalar. Bu, tarafları koruyacak ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi riskini minimuma indirecektir. İnşaat malzemelerinin alım satımına ilişkin bir sözleşme standart bir kağıt parçası üzerinde hazırlanır (A-4 formatı, genellikle basılı form kullanılır). Üst ortada belgenin adını ve numarasını (Sözleşme No. XXX) belirtmelisiniz. Hemen altında, ortada sözleşmenin adı belirtiliyor - “İnşaat malzemeleri alım satımı”. Daha sonra belgenin derlendiği tarihi (sağda) ve şehri (solda) yazmalısınız.).- Üçüncü nokta işlemin zamanlamasına ayrılmıştır. Malzemelerin Alıcıya teslim edildiği anda sözleşmenin yürürlüğe girdiği anı açıklar. Dördüncü paragraf, işlemin taraflarının sorumluluğunu belirtmelidir. En sık açıklananlar:
- Yapı malzemelerinin geç teslimi nedeniyle Satıcının Alıcıya ödediği ceza ve cezaların miktarı;
- malların teslim edilmemesinden doğan sorumluluk;
- Beşinci paragrafta sözleşmenin imzalanmasından sonra ortaya çıkabilecek mücbir sebep durumları açıklanmalıdır. Bunlar tarafların etki edemeyecekleri ve sorumlu tutulamayacakları olaylardır. Böyle bir durum meydana geldiğinde taraflar arasındaki ilişki (örneğin karşı tarafı derhal bilgilendirmek) ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan sorumluluk da belirtilir. Mücbir sebepler şunları içerebilir:
- sivil huzursuzluk, işlemin yapıldığı bölgedeki askeri eylemler;
- abluka, salgın;
- doğal afetler (yangın, deprem, sel);
- hükümet emirleri ve düzenlemeleri;
Sonuç olarak, duruşma öncesi işlemlerde ve mahkemede uyuşmazlık çözümünün özellikleri anlatılmaktadır. Genellikle anlaşmada yer almayan tüm konuların mevcut mevzuata uygun olarak ele alındığına atıf yapılır. En sonunda tarafların detayları, adresleri ve telefon numaraları belirtilir. İşlemdeki her katılımcı imzalar. Bizden indirin: